Bendrosios prekybos sąlygos
Bendrosios sutarties sąlygos
1. Taikymo sritis
Toliau pateiktos bendrosios sutarties sąlygos taikomos sutartims dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo (remonto ir kt.) Borossi Motors Limited (toliau – rangovas).
2. Sutarties sudarymas
Mūsų pasiūlymai visada yra neįpareigojantys. Jūsų pasiūlymą sudaryti pirkimo ir/ar paslaugų sutartį galime priimti raštu arba pristatydami užsakytas prekes. Tik priėmus Jūsų pasiūlymą, tarp Jūsų ir mūsų sudaroma sutartis.
3. Vartotojų teisė atsisakyti sutarties
Jūs turite teisę per keturiolika dienų be priežasties atsisakyti šios sutarties. Atsisakymo terminas yra keturiolika dienų nuo dienos, kai Jūs arba Jūsų paskirtas tretiesiems asmenims, kurie nėra vežėjai, įgijote prekes (jei užsakytos kelios prekės vienu užsakymu, kurios pristatomos atskirai – paskutinę prekę). Norėdami pasinaudoti atsisakymo teise, turite mums V& B Europe GmbH, Am Flidderberg 74, 21256 Handeloh , tel. 04188-4444-773, info@victory-tractor.com
aiškiai pareikšti (pvz., laišku paštu, faksu ar el. paštu) savo sprendimą atsisakyti šios sutarties. Galite naudoti mūsų internetinėje parduotuvėje pateiktą atsisakymo formos pavyzdį, tačiau tai nėra privaloma. Atsisakymo formos pavyzdį arba kitą aiškų pareiškimą galite elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti mūsų svetainėje [www.borossi.com] savo kliento paskyroje. Pasinaudojus šia galimybe, mes nedelsdami (pvz., el. paštu) patvirtinsime gavę tokį atsisakymą. Atsisakymo termino laikymuisi pakanka, kad pranešimą apie atsisakymo teisės įgyvendinimą išsiųstumėte prieš termino pabaigą.
Atsisakymo pasekmės
Jei atsisakysite šios sutarties, mes Jums grąžinsime visas sumokėtas lėšas, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, kurios atsirado dėl Jūsų pasirinkto kito pristatymo būdo nei siūlomas pigiausias standartinis pristatymas), nedelsiant, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo dienos, kai gavome Jūsų pranešimą apie atsisakymą. Grąžinimui naudosime tą pačią mokėjimo priemonę, kurią naudojote pirminėje operacijoje, nebent būtų susitarta kitaip; jokie mokesčiai už grąžinimą nebus taikomi. Galime atsisakyti grąžinti pinigus, kol negausime prekių atgal arba kol neįrodysite, kad prekes grąžinote, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Jūs privalote prekes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie atsisakymą dienos, grąžinti arba perduoti mums. Terminas laikomas laikomu, jei prekes išsiųsite prieš keturiolikos dienų terminui pasibaigiant. Jūs patiriate tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Jūs atsakote už prekių vertės sumažėjimą tik tuo atveju, jei jis atsirado dėl prekių naudojimo, kuris nebuvo būtinas jų savybėms, funkcijoms ir būklei patikrinti.
4. Pristatymo terminai ir vėlavimas
Nėra nustatyti fiksuoti pristatymo terminai. Jei terminai nurodyti, jie laikomi apytiksliais.
Laiku atlikti paslaugą priklauso nuo užsakovo įsipareigojimų tinkamo ir laiku vykdymo. Neįvykdytos sutarties prieštaravimas lieka galiojantis.
Jei sutartas atlikimo terminas neįvykdomas dėl force majeure, streiko, gaisro, įrangos gedimo, nenumatytų kliūčių ar kitų rangovo nekaltų aplinkybių (pvz., tiekimo komponentų trūkumo), terminas pratęsiamas tiek, kiek trunka šie įvykiai. Tai taikoma ir atvejui, kai rangovas jau vėluoja įvykdydamas šiuos įvykius.
Jei užsakovas vėluoja priimti prekes arba kaltinamas kitų bendradarbiavimo pareigų pažeidimu, rangovas turi teisę reikalauti žalos atlyginimo už patirtus nuostolius, įskaitant papildomas išlaidas. Kitos pretenzijos lieka nepažeistos. Rangovas atsako pagal įstatymus, jei vėlavimas kilo dėl tyčinės ar grubios neatsargumo sutarties pažeidimo; jo atstovų ar vykdytojų kaltė priskiriama jam. Jei vėlavimas nėra dėl tyčinės sutarties pažeidimo, žalos atlyginimo atsakomybė ribojama numatoma, įprastai pasitaikančia žala. Rangovas atsako pagal įstatymus, jei vėlavimas kilo dėl esminės sutarties pareigos pažeidimo; šiuo atveju žalos atlyginimo atsakomybė ribojama numatoma, įprastai pasitaikančia žala.
Be to, rangovo atsakomybė už vėlavimą kiekvienai pilnai vėlavimo savaitei ribojama iki 0,5 % užsakymo vertės, bet ne daugiau kaip 5 % užsakymo vertės.
5. Rizikos perėjimas
Atsitiktinio praradimo ir atsitiktinio pablogėjimo rizika, net ir pristatant nemokamai, pereina pirkėjui, kai prekė perduodama ekspeditoriui, vežėjui ar kitam asmeniui ar įstaigai, atsakingai už siuntimą. Tai netaikoma, jei pirkėjas yra vartotojas.
Jei siuntimas ar pristatymas vėluoja dėl pirkėjo kaltės, rizika pereina pirkėjui nuo vėlavimo momento.
6. Kainos, mokėjimo terminas ir mokėjimas
Pristatymas atliekamas sąskaitos pagrindu, išankstiniu apmokėjimu arba grynaisiais pristatymo metu. Mokėjimai turi būti atlikti per 30 dienų be nuolaidų. Čekiai priimami kaip atsiskaitymo priemonė, vekseliai nepriimami. Pretenzijų dėl kitų sutarčių pagrindu kilusių reikalavimų sulaikymo teisė yra neleidžiama. Atsiskaitymas su pirkėjo prieštaravimais leidžiamas tik jei jie yra neabejotini arba teisiškai patvirtinti. Už vėlavimo priminimus rangovas ima 5,00 € už kiekvieną priminimą. Pirkėjas turi teisę įrodyti, kad žala neįvyko arba ne tokia didelė.
7. Nuosavybės teisės išsaugojimas
Visos pristatytos prekės lieka rangovo nuosavybė iki visų reikalavimų iš verslo santykių įvykdymo, nepriklausomai nuo teisinio pagrindo. Pirkėjas turi teisę toliau parduoti prekes įprastoje verslo veikloje su nuosavybės teisių išsaugojimu, bet neturi teisės jų įkeisti ar perduoti kaip užstatą. Jei trečiasis asmuo pasiekia prekes, pirkėjas turi nurodyti rangovo nuosavybę ir nedelsiant informuoti rangovą. Pirkėjas iš anksto perleidžia rangovui savo reikalavimus iš tolesnio prekių pardavimo pagal atitinkamą sąskaitos vertę. Jei prekės sujungiamos ar sumaišomos su kitomis pirkėjo ar trečiųjų asmenų prekėmis, rangovas įgyja bendrą nuosavybę proporcingai prekių vertei.
Sustojus pirkėjo mokėjimams, pradėjus ar atidarius bankroto, teismo ar ne teismo susitarimo procedūras, ar gavus protestą dėl čekio ar vekselio, pirkėjo teisė toliau parduoti ar apdoroti prekes bei teisė išieškoti atitinkamus likučius nutrūksta.
8. Prekių savybės
Rangovės parduodami įrenginiai yra tinkami įprastam naudojimui viešosiose gatvėse. Bet koks net laikinas neįprastas naudojimas (pvz., viešos ir privačios sporto varžybos; varžybų dalyvavimas; komercinis ar valstybinis naudojimas; nuomos ar vairavimo mokyklos transporto priemonė) neturi garantijos ar gamintojo garantijos, nebent tai būtų atskirai raštu sutarta.
9. Prekių trūkumų atsakomybė vartotojams
Jei pirkėjas yra vartotojas pagal 3 punktą, rangovas atsako už parduotos prekės trūkumus taip.
Jei prekė yra trūkstama, rangovas atsako pagal įstatymus. Žalos atlyginimo reikalavimas yra atmestas. Tai netaikoma žalos atvejams, kilusiems dėl rangovo grubios neatsargumo ar tyčinės pareigos pažeidimo arba jo atstovo ar vykdytojo tyčinės ar grubios neatsargumo pareigos pažeidimo. Atsakomybė už gyvybės, kūno ar sveikatos pažeidimą lieka galioti; taip pat privaloma atsakomybė pagal Produkto atsakomybės įstatymą.
10. Prekių trūkumų atsakomybė verslininkams
Jei pirkėjas nėra vartotojas pagal 3 punktą, rangovas atsako už parduotos prekės trūkumus taip. Rangovo garantinės teisės priklauso nuo to, ar pirkėjas nedelsdamas, bet kokiu atveju prieš tolesnį apdorojimą, patikrino prekes ir nedelsdamas pranešė apie trūkumus. Pirkėjas pirmiausia gali reikalauti trūkumų pašalinimo. Rangovas gali pasirinkti trūkumų pašalinimą arba pristatyti be trūkumų prekę. Trūkumų pašalinimo metu pirkėjas negali mažinti kainos ar nutraukti sutarties. Antras nesėkmingas taisymas laikomas nesėkmingu. Jei trūkumų pašalinimas nepavyko arba buvo visiškai atsisakyta, pirkėjas gali pasirinkti kainos sumažinimą arba sutarties nutraukimą. Rangovas atsako pagal įstatymus, jei pirkėjas reikalauja žalos atlyginimo dėl tyčinės ar grubios neatsargumo, įskaitant jo atstovų ar vykdytojų kaltę. Jei rangovas nėra kaltas tyčiniu sutarties pažeidimu, žalos atlyginimo atsakomybė ribojama numatoma, įprastai pasitaikančia žala. Rangovas atsako pagal įstatymus, jei kaltai pažeidžia esminę sutarties pareigą (kardinoles pareigas); šiuo atveju žalos atlyginimo atsakomybė ribojama numatoma, įprastai pasitaikančia žala. Atsakomybė už gyvybės, kūno ar sveikatos pažeidimą lieka galioti; taip pat privaloma atsakomybė pagal Produkto atsakomybės įstatymą. Jei nėra kitaip nustatyta, atsakomybė yra atmesta. Trūkumų pretenzijų senaties terminas yra 12 mėnesių nuo prekės perdavimo ar paslaugos priėmimo. Tai netaikoma, jei rangovas tyčia slėpė trūkumą.
11. Pramoninio perpardavėjo regresas vartojimo prekių pirkime
Jei pirkėjas turėjo priimti parduotą naują prekę dėl jos trūkumų arba vartotojas sumažino pirkimo kainą, pirkėjas gali reikalauti iš rangovo kompensuoti išlaidas, kurias jis turėjo padengti vartotojui pagal § 439 Abs.2 BGB, jei trūkumas egzistavo rizikos perėjimo metu pirkėjui.
Tai taikoma analogiškai, jei pirkėjas nebuvo galutinis pardavėjas, o tik tiekėjas vartojimo prekių pirkime. Pirkėjas turi įrodyti, kad prekė buvo gauta iš rangovo. Žalos atlyginimo reikalavimas yra atmestas. Tai netaikoma žalos atvejams, kilusiems dėl rangovo neatsargumo ar tyčinės ar neatsargios jo atstovo ar vykdytojo pareigos pažeidimo. Jei nėra tyčios ar grubios neatsargumo, žalos atlyginimo reikalavimas ribojamas įprastine, numatoma žala.
12. Bendroji atsakomybė
Tolimesnė žalos atlyginimo atsakomybė, išskyrus 8, 9 ir 10 punktuose numatytą, – nepriklausomai nuo reikalavimo teisinės prigimties – yra atmesta. Tai ypač taikoma žalos atlyginimo reikalavimams dėl sutarties sudarymo klaidų, kitų pareigų pažeidimų ar deliktinių pretenzijų dėl turtinės žalos pagal § 823 BGB. Jei žalos atlyginimo atsakomybė rangovui yra atmesta ar apribota, tai taikoma ir jo darbuotojams, atstovams bei vykdytojams.
13. Kiti klausimai
Visi reikalavimai iš sutarties reglamentuojami Vokietijos Federacinės Respublikos teisės aktu. Verslo santykiuose su prekybininkais ir juridiniais asmenimis pagal privatų ir viešąjį teisę teismų jurisdikcija yra Hamburgo miestas. Tai taikoma visiems ginčams, kylančioms iš ar susijusioms su sutartimi, įskaitant vekselių ir čekių ieškinius. Mes taip pat turime teisę kreiptis į pirkėjo buveinės teismą.
Galiojimo data 2014-06-16