Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden
1. Toepassingsbereik
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de verkoop van goederen en de verlening van diensten (reparaties enz.) door Borossi Motors Limited (hierna: aannemer).
2. Totstandkoming van het contract
Onze aanbiedingen zijn altijd zonder verbintenis. Uw aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst en/of serviceovereenkomst kan door ons schriftelijk of door levering van de bestelde goederen worden aanvaard. Een contract tussen u en ons komt eerst tot stand met de aanvaarding van uw aanbod door ons.
3. Herroepingsrecht van consumenten
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen dit contract in te trekken. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen (in geval van bestelling van meerdere goederen in één enkele bestelling die apart worden geleverd) respectievelijk het laatste goed in bezit hebt/heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons V&B Europe GmbH, Am Flidderberg 74, 21256 Handeloh , Tel. 04188-4444-773, info@victory-tractor.com
via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing dit contract in te trekken. U kunt hiervoor het in onze winkel online beschikbare voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt het voorbeeldformulier voor herroeping of een ander ondubbelzinnig bericht ook op onze website [www.borossi.com] in uw klantaccount elektronisch invullen en verzenden. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zenden wij u onverwijld (bijv. per e-mail) een bevestiging van ontvangst van zulk een herroeping.Voor het in acht nemen van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.
Gevolgen van herroeping
Indien u dit contract intrekt, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van aanvullende kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop het bericht over uw herroeping van dit contract bij ons is ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u met ons uitdrukkelijk iets anders bent overeengekomen; u zullen in geen geval kosten voor deze terugbetaling in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben terugontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt. U moet de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract aan ons retourneren of afleveren. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van retournering van de goederen. U bent slechts aansprakelijk voor enig waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering het gevolg is van behandeling die niet nodig is voor het onderzoeken van de beschaffenheid, eigenschappen en werking van de goederen.
4. Leveringstermijnen en verzuim
Er zijn geen vaste leveringstermijnen afgesproken. Indien termijnen zijn genoemd, gelden deze als bij benadering.
Naleving van de prestatietermijn vereist naleving van de verplichtingen van de koper. Het verweer van niet-nakoming van het contract is voorbehouden.
Indien het niet naleven van een afgesproken prestatietermijn het gevolg is van overmacht, arbeidsconflicten, brand, machinebreuk, onvoorziene obstakels of andere omstandigheden waarvoor de aannemer niet verantwoordelijk is (bijv. niet-levering van onderdelen van leveranciers), wordt de prestatietermijn voor de duur van deze gebeurtenissen verlengd. Dit geldt ook als de aannemer zich in verzuim bevindt op het moment dat een van deze gebeurtenissen plaatsvindt.
Indien de koper in aanvaardingsverzuim komt of schuldig inbreuk maakt op andere medewerkerverplichtingen, is de aannemer gerechtigd schadevergoeding voor de daardoor ontstane schade, inclusief eventuele extra kosten, van hem te verlangen. Verdergaande aanspraken blijven voorbehouden. De aannemer is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover het verzuim berust op een door hem toe te rekenen opzettelijke of grove schuld bij contractbreuk; schuld van zijn vertegenwoordigers of hulpverleners wordt hem toegerekend. Voor zover het verzuim niet berust op een door hem toe te rekenen opzettelijke contractbreuk, is de schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, typisch voorkomende schade. De aannemer is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover het hem toe te rekenen verzuim berust op de schuldig schending van een wezenlijke contractuele verplichting; in dit geval is de schadevergoeding echter beperkt tot de voorzienbare, typisch voorkomende schade.
Voor het overige is de aansprakelijkheid van de aannemer in geval van verzuim beperkt tot € 0,5% van de orderwaarde per volle week verzuim, maar niet meer dan 5% van de orderwaarde.
5. Risicooverdracht
Het risico van toevallige ondergang en toevallige beschadiging gaat ook bij portovrije levering op de opdrachtgever over, zodra de goederen aan de expediteur, vervoerder of andere persoon of instelling die is aangewezen voor de verzending, zijn afgeleverd. Dit geldt niet als de opdrachtgever een consument is.
Indien verzending of aflevering wordt vertraagd vanwege redenen die de opdrachtgever kan toeschrijven, gaat het risico op het moment van vertraging op de koper over.
6. Prijzen, vervaldatum en betaling
Levering vindt plaats tegen rekening, vooruitbetaling of per postbetaling. Betalingen zijn verschuldigd binnen 30 dagen zonder korting. Cheques worden ter voldoening aanvaard, wissels niet. Aanwending van retentierechten met vorderingen uit een ander contractueel verhoudingsrelatie is niet toegestaan. Verrekening met tegenstellingen van de koper is alleen toegestaan als deze niet betwist zijn of rechtskrachtig zijn vastgesteld. Voor aanmaningen na verzuim berekent de aannemer € 5,00 per aanmaning. De opdrachtgever kan bewijzen dat geen schade is ontstaan of niet in dit bedrag.
7. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van de aannemer tot voldoening van alle vorderingen voortvloeiend uit de bedrijfsrelatie, ongeacht op welke rechtgrond. De koper is gerechtigd de voorbehouden goederen in normale bedrijfsvoering onder eigendomsvoorbehoud verder te verkopen, maar niet tot verpanding of zekerheidsoverdracht in welke vorm dan ook. Bij toegang van derden tot de voorbehouden goederen, moet de opdrachtgever wijzen op het eigendom van de aannemer en de aannemer onverwijld op de hoogte stellen. De opdrachtgever draagt over zijn vorderingen voortvloeiend uit doorverkoop van de voorbehouden goederen ter waarde van de voorbehouden goederen reeds op het moment van bestelling vooruit aan de aannemer. Bij samenvoeging of menging van de voorbehouden goederen met andere goederen van de opdrachtgever of derden, komt aan de aannemer het mede-eigendom van de zaak of zakengeheel toe ter waarde van de facturering van de voorbehouden goederen ten opzichte van de factuurwaarde van ander gebruikt goed.
Bij betalingsstaking van de opdrachtgever, aanvraag of opening van insolventieverfahren, gerechtelijk of buitengerechtelijk minnelijk akkoord, cheque- of wisselprotest vervalt het recht van de opdrachtgever tot doorverkoop en/of verwerking van de voorbehouden goederen en het recht tot inning van de daarbijbehorende openstaande vorderingen.
8. Eigenschappen
De apparaten verkocht door de aannemer zijn geschikt voor normaal gebruik op openbare wegen. Bij ook slechts voorüijdelijk buitengewoon gebruik (bijv. openbare en particuliere sportevenementen; wedstrijdgebruik; commercieel of overheidsgebruik; huurvoertuig, rijschoolvoertuig) geldt geen garantie of fabrikantgarantie, of deze moet afzonderlijk schriftelijk worden afgesproken.
9. Aansprakelijkheid voor gebreken tegenover consumenten
Indien de opdrachtgever een consument is in de zin van artikel 3 van deze voorwaarden, is de aannemer aansprakelijk voor gebreken aan de verkochte goederen als volgt.
Indien de zaak gebrekkig is, is de aannemer aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Aansprakelijkheid voor schadevergoeding is uitgesloten. Dit geldt niet voor schade voortvloeiend uit grove schuld van de aannemer of opzettelijke of grove schuld van een wettelijke vertegenwoordiger of hulpverlener van de aannemer. De aansprakelijkheid voor schuldige inbreuk op leven, lichaam of gezondheid blijft ongewijzigd; dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid onder de Produkthaftungsgesetz (wet aansprakelijkheid voor defecte producten).
10. Aansprakelijkheid voor gebreken tegenover ondernemers
Indien de opdrachtgever geen consument is in de zin van artikel 3 van deze voorwaarden, is de aannemer aansprakelijk voor gebreken aan de verkochte goederen als volgt. De garantierechten van de opdrachtgever vereisen dat deze de goederen en/of arbeids- en diensten die door de aannemer zijn geleverd onverwijld na ontvangst, maar in ieder geval vóór verdere verwerking, heeft gecontroleerd en gebreken onverwijld heeft gemeld. De opdrachtgever kan eerst verbeteringsprestatie verlangen. De aannemer kan kiezen tussen het verhelpen van het gebrek of levering van een goedbewaard goed. Tijdens de verbeteringsprestatie zijn verlaging van de afgesproken prijs of ontbinding van het contract door de opdrachtgever uitgesloten. Een reparatie aan hetzelfde onderdeel geldt als mislukt na de tweede mislukte poging. Indien de verbeteringsprestatie is mislukt of indien de verbeteringsprestatie is geweigerd, kan de opdrachtgever naar keuze verlaging van de afgesproken prijs (korting) of ontbinding van het contract verklaren. De aannemer is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover de koper schadevergoedingsvordering geldend maakt op basis van opzet of grove schuld, inclusief opzet of grove schuld van zijn vertegenwoordigers of hulpverleners. Voor zover aan de aannemer geen opzettelijke contractbreuk kan worden verweten, is de schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, typisch voorkomende schade. De aannemer is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover hij schuldig een essentiële contractuele verplichting schendt, waarvan de naleving voor het bereiken van het contractuele doel van bijzonder belang is (kardinale verplichtingen). In dit geval is de schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, typisch voorkomende schade. De aansprakelijkheid voor schuldig schending van leven, lichaam of gezondheid blijft ongewijzigd; dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid onder de Produkthaftungsgesetz (wet aansprakelijkheid voor defecte producten). Voor zover hieronder niet anders is geregeld, is de aansprakelijkheid uitgesloten. De vervaltermijn voor vorderingen wegens gebreken bedraagt 12 maanden, gerekend vanaf overdracht van het koopgoed of aanvaarding van de dienst. Dit geldt niet als de aannemer het gebrek arglistig heeft verzwegen.
11. Regressrecht van de commerciële wederverkoper bij consumentenkoop
Voor zover de opdrachtgever het verkochte vers vervaardigde goed als gevolg van gebreken ervan moest terugkeren of de consument de koopprijs heeft gemindereerd, kan hij van de aannemer vergoeding van de kosten verlangen die hij ten opzichte van de consument volgens § 439 Abs. 2 BGB moet dragen, als het gebrek dat de consument stelt aanwezig was op het moment dat het risico op de koper overging.
Dit geldt analoog als de opdrachtgever niet de uiteindelijke verkoper, maar slechts een vorleverancier in een consumentenkoop was. De opdrachtgever moet bewijzen dat het om het goed van de aannemer gaat. Aansprakelijkheid voor schadevergoeding is uitgesloten. Dit geldt niet voor schade voortvloeiend uit schuldige inbreuk van de aannemer of opzettelijke of schuldige inbreuk van een wettelijke vertegenwoordiger of hulpverlener van de aannemer. Voor zover in dit geval geen opzet of grove schuld aanwezig is, is de vordering beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade.
12. Totale aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor schadevergoeding buiten de bepalingen in artikel 8, 9 en 10 is – ongeacht de aard van de geldend gemaakte vordering – uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor schadevergoedingsvordeingen wegens schuld bij contractsluiting, wegens schending van andere verplichtingen of wegens onrechtmatige daad volgens § 823 BGB. Voor zover aansprakelijkheid voor schadevergoeding tegenover de aannemer is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke schadevergoedingsaansprakelijkheid van werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en hulpverleners van de aannemer.
13. Overige bepalingen
Voor alle vorderingen voortvloeiend uit het contract geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. In zakelijke transacties met kooplieden en juridische personen van het privaat- en publiekrecht, geldt Hamburg als plaats van rechtsmacht. Dit geldt voor alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met het contract, inclusief wissel- en chequeclaims. Wij hebben ook het recht om bij de zetel van de koper een vordering in te stellen.
Status 16.06.2014